保养合同

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，很多场合都离不了合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的保养合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方： 乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关建设法规，结合本工程具体情况，为了明确双方在承保范围内的权利、义务和责任，经双方协商同意订立本合同，以示共同遵守。

第一条：工程概况

1、项目名称：

2、项目地点：河北唐山迁西李兴庄

3、项目内容：

A、保温材料及更换室外机组损坏部件的供货（北京采购）

B、中央空调内水系统所有的辅助设备的检修和制冷系统的检修

4、工程造价：本工程总的造价为：

第二条：双方责任

甲方责任：

1、协调乙方施工及安装水、电、场地等条件，水电费根据用电由乙方支付；

2、安排专人协调乙方工作；

3、甲方保证乙方设备非乙方原因的正常运转，以便进行系统调试等工作。

乙方责任

1、完成中央空调改造原空调系统保温管道及更换空调室外机组损坏部件的供货；

2、乙方负责设备运输和安装中的安全和完整；

3、乙方负责施工中安全管理，并承担相应的安全责任；

4、配合甲方对其他工种的协调工作；

5、乙方免费为甲方培训操作和维修人员。

第三条：合同价款及支付方式

1、合同价款支付方式：经双方平等协商，乙方为了确保甲方工期和工程改造用的材料的质量乙方先期垫付合同款总额的95%即在北京购买材料和配件。一但乙方人员抵达甲方施工现场，甲方应立即付给乙方先期垫付合同款总额的95%即 元，偿还给乙方。所有改造工程系统完成后一年内甲方应向乙方支付合同总额剩余的.5%，即 元（ 叁仟元整）。

第四条：合同工期

开工日期：根据甲方书面通知（甲方在开工前10天内通知乙方） 竣工日期：乙方人员抵达甲方施工现场接到甲方工程款后8天内完成。

第五条：工程实施

1、乙方提供的工程所需材料、设备质量应符合国家标准或行业标准；

2、如需进行设计变更或者工程量的变更，经双方协商一致，形成书面协议，经双方授权代表签字生效，作为合同补充文件，并相应调整工程费用。

第六条：保修期

保修期：工程验收合格后中央空调系统保温保修为一年，更换制冷配件保修3个月，保修期内由于设备和工程本身的质量造成的故障，乙方免费进行修理和更换。

第七条：违约责任

如甲方延误付款时间，除其后果由甲方承担外，并以该款总额的0.1‰支付甲方。

第八条：合同争议的解决方式

本合同在履行过程中如果发生争议，解决方式为：

1、当事人双方协商解决。

2、协商、调节或仲裁不成的，可以向工程所在地的人民法院提出诉讼。

第九条：附则

本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

1、本合同自双方代表签字，加盖各方公章或者合同专用章即生效；

2、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力；

3、本合同如有未尽事宜，经当事人协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

甲方：乙方：

法人代表人：法人代表人：

联系人： 联系人：

日期：日期：

电话：电话：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：

一．工程质量保修范围和内容：

1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。

二．工程质量保修期：

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。

三．保修金支付：

本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。

四．保修要求条款：

1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。

2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。

3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。

5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则

6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。

7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方 ……此处隐藏8865个字……4. 显示器点对点报警动作测试；

5. 检测及调整消防电源电压、蓄电池容量、蓄电池充放电试验；

6. 主机与图文终端接收事件界面模块检测；

7. 各主机试灯及消音按钮维护测试；

8. 主机与消防中文图文终端系统及打印功能点对点测试；

9. 消防自动报警主机厂家软件免费升级；

10. 报警及图文软件、硬件測试及维护；

11. 报警主机对打印机各功能测试及更换打印机色带（打印机色带由甲方提供）；

12. 主机及联动柜内除尘；

13. 各楼层报警复示盘报警点灯测试；

14. 复示盘除尘测试。

（二） 消防自动报警系统联动维护及测试

1. 自动报警系统主机对监视模块及控制模块讯号测试；

2. 消防水泵、喷淋水泵及、防、排烟风机、广播、电梯、等相关设备联动模块联动自动功能测试；

3. 防、排烟风机及防、排烟阀联动介面动作测试（防、排烟风机及防、排烟阀之监视/控制模块动作测试及在消防中控室联动柜进行手动或使用主机远程强迫输出控制测试）；

4. 室内消火栓系统及水泵联动介面动作测试（分段闸阀、警铃、手碎按钮及水泵联动）；

5. 喷淋系统及水泵联动界面动作（喷淋报警阀、压力开关、水流指示器、信号闸阀、监视模块及相关水泵联动）；

6. 消防广播联动动作（探头及相关设备报警后,消防联动柜与广播系统对应楼层分层广播联动测试）；

7. 强切联动动作（探头及相关设备报警后,对应楼层非消防电源联动测试）；

8. 卷帘门联动动作（探头及相关设备报警后,对应楼层区域卷帘门模块联动测试）；

9. 消防中控室消防联动柜测试维修（联动柜内每季度检查指示灯、电流/电压、内部控制线路、联动介面等功能测试及联动柜内除尘工作）；

10. 全年100％烟感、温感报警探测器报警动作测试(全年共分两次各进行50%探头测试)；

11. 消防电话系统测试维修。

（三） 消防水泵维护及测试：

1. 控制柜线路及指示灯等相关设备进行功能测试工作；

2. 消防栓、喷淋水泵中控室至现场远程起动维护测试；

3. 消防联动柜手动、自动联动功能（中控室消防联动设备及现场设备）；

4. 消防水系统（包括：喷淋系统、消防 拴系统、水幕系统）压力检查、末端放水装置、水力警钟、压力开关、信号蝶阀等功能测试维修，参见工作指引进行测试维修工作；

5. 消防栓、喷淋水泵定期手动盘车检查，定期打黄油；

6. 消防栓、喷淋水泵定时检查及记录水压。

六、甲乙双方责任

甲方责任：

1. 甲方应安排相关技术人员配合乙方消防系统维护保养工作

2. 在进行有关的维修保养时，甲方可委派相关专业人员协助共同进行。

3. 在维修保养过程中乙方如需在高空工作，甲方需提供高空工作台或脚手架等设备。

4. 在消防大队检查、消防检测站检测过程中甲方负责提供相关之文件。

5. 在保养合同期内,甲方需提供乙方一间设有电源及照明之房间，用于维修/测试、存放备件及工具之用，电费由乙方负责。

乙方责任：

1. 乙方应保证所维保的`甲方消防设施达到国家消防部门之技术规范要求，并每年依据消

防法规要求，会同消防检测部门完成相关之检测工作，消防检测所发生的费用由乙方负责。

2. 乙方负责日常对消防部门沟通工作。

3. 乙方负责提供免费日夜紧急电召维修服务，维保人员在晚间以及节假日接到甲方通知

后，应在12小时内到位，若出现紧急情况，则须2小时内到达现场抢修，在最短时间内使系统恢复正常工作，如果半小时内未到达（恶劣天气及因不可抗力因素造成除外），则扣除当月保养费总额1％－3％。

4. 每年定期对所维护保养的设备进行全面的检测，并每季度乙方提交相关技术报告给甲方。

5. 消防部门检查时如提出维保单位资质等有关问题，乙方需向消防部门作出合理的、消防部门认同的解释。

6. 乙方工作人员在维保中因疏忽而造成的人为损坏，由乙方负责，包括因此造成的损失。

7. 乙方工作人员之保险均由乙方负责，乙方须自行负责其员工的意外事故赔偿责任，在日常维保工作中所发生之乙方工作人员人身伤亡，甲方不需负任何责任。

8. 在维保过程中，如发现消防自动报警线路故障，乙方通过书面形式通知甲方，并在甲方工程人员的配合下完成该线路故障修复工作，不再向甲方另行收取相关费用；如因乙方原因造成线路故障的，乙方应无偿修复；如因第三者造成的线路故障，乙方之维修工作为有偿服务，按市场价格收取合理之维修费用，甲方需协助乙方向第三者收取相关之费用。

9. 在维保过程中，如发现设备损坏，乙方须提供书面报告及报价与甲方，经甲方书面同意后，乙方再实施更换，更换后由甲方签字确认，所发生的费用由甲方承担。所更换之设备将获12个月质量保修期，并负责后续之免费调试工作。

10. 若遇甲方区域需修改图文软件工作，在不改变使用功能并更改探头数量在10个以内的情况下，乙方不再向甲方收取费用。另外，若租户或小业主因装修、改造需增加设备或修改软件工作，则乙方为有偿服务。

11. 乙方应负责每季度对消防水泵、消防水泵控制柜及指示灯等相关设施进行功能测试及柜内除尘工作，如在日常维保工作中发现设备存在问题，应及时通知甲方，并会同甲方工程人员及时修复所存在的问题，更换零配件费用由甲方承担。

12. 在维保期内若遇探头灵敏度降低，乙方应负责日常清理光电烟温复合探头内尘土，提高探头灵敏度。如遇必须清洗之探头，乙方会及时通知甲方，待征得甲方同意后再将需清洗探头交给专业清洗厂家清洗，并提供备用探头于甲方替换需清洗的探头，数量不超过10个。探头清洗费用由甲方承担。

13. 如乙方未按本合同履行应付之责任，甲方有权根据实际情况扣除乙方当月维保合同的3％直至100％，如乙方工作人员违反甲方有关规定或工作技能未能达到维保工作之要求、标准，甲方有权要求乙方更换维保人员。

七、 仲裁、起诉：

1. 的法院起诉。

2. 如果连续 10 个工作日或累计 1 个月未达到服务标准，甲方有权解除本合同并不承担任何违约责任。

八、 其他事项：

1. 合同期满如欲续签，保养费用由双方另议。

2. 本合同未尽事宜双方将友好协商解决。

3. 本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，双方具有同等法律效力。

4. 任何一方提出解除合同均须提前30天通知对方。

甲方：大连市甘井子区都市阳光 乙方：郑州凌达消防工程有限公司 商务酒店 大庄分公司

法人代表： 法人代表：

日期： 日期：